工程委托书(15篇)
被委托人在行使委托书上的合法权益内,被委托人不承担任何法律责任。在办理事务和工作生活中,我们在很多事务中都会使用到委托书,在写之前,可以先参考范文,以下是小编精心整理的工程委托书,希望能够帮助到大家。
工程委托书1
尊敬的_________公司:
兹委托_________(身份证:____________)同事前来办理___工程收款事宜(公司开户名称:_________开户账号:_________开户行:_________,请接洽!
委托单位:_________公司
________年________月________日
工程委托书2
工程施工委托协议
甲方:(委托方):
乙方:(受托方):
自愿将工程施工任务委托给 (以下简称乙方),由乙方进行配电工程的施工工作。
乙方应严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工,未按设计方案进行施工,由甲方或供电部门提出整改意见的,乙方应立即按设计方案进行整改,直至合格。
本委托书一式两份,双方各执一份。
自签订之日起生效,工程完毕后,该委托书自行终止。
未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章): 乙方(签章):
日期: 日期:
工程委托书3
发包方(甲方):
承包方(乙方): 梁文君 (注:个人承包)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
概括:兹云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站,扩建云南省第十四局厂房 宿舍 消防控制室,供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称: 扩建第十四局厂房工程
1.2工程地点:云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站
1.3承包范围:扩建云南省第十四局职工厂房
1.4承包方式:有建设全过程承包
1.5工期:本工程自 20xx 年 5 月 1 日开工,于 20xx 年 11 月 15 日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写): 柒拾叁万元人民币整
第2条、甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2指派 梁文君 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用第种: 甲
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天 一个星期 内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在 一个月 天内,结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的'材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 叁万元人民币整 。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 20 % 支付滞纳金。
8.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金 伍万元人民币整 。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 一万元人民币整 ,作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品,造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第10条、附则
10.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
10.2本协议书共: 两 份,双方各执 一 份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
工程委托书4
xx公司:
我方因承包贵司xx工程(合同编号:xx),现贵司应支付我方本期工程款,共计:xx元(大写:xx)。因我方原因,现委托贵司将上述款项中的`xx元(大写:xx)汇入以下账号:
户名:xx
账号:xx
开户行:xx
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款,届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣,若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担,与贵司无关。
委托人:xx(盖章)
法定代表人:xx
xx年x月x日
工程委托书5
___:
本授权书声明,我是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
代理人无权委托。特此委托。
一位数字(印章):
法定代表人(签名):
日期:X,月,日,20xx
工程委托书6
本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(姓名)为我公司的合法代理人,就的投标、施工、竣工和保修,以本公司的`名义签署投标书,进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:性别年龄
身份证号码:职务:
投标人:
法定代表人:(签字或盖章)
20xx年X月X日
工程委托书7
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方理解甲方委托,负责就xx省xxx工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方带给关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方带给信息,或为甲方带给的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方务必向甲方带给有关该工程项目的信息,资料包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,
2、乙方承诺向甲方带给的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方带给的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方带给的图纸、工程量清单,业主带给的各种材料单价,务必完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方带给信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的`关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责带给资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时光和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的xx%。
2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付xxx元整;在正常施工的两个月内,应支付xxx;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按xxx%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方能够转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担xx差x等xx费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付___元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至_年_月_日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
工程委托书8
XXX工程指挥部:
兹委托某某(居民身份证编号:xxxxxxxx)为我单位的委托代理人,代表我单位就某市第三级橡胶坝复建工程合同(合同编号:xxxx)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务,其签名真迹如本授权委托书未尾所示,特此证明。
授权委托单位:某水利工程局
法定代表人:
委托代理人:
20xx年X月X日
工程委托书9
xxxx有限公司:
贵司与我公司签订的办公楼扶手合同,合同号为20xxTL02204,现委任贵司将xx万元支付至以下账户:
户名:xxxx
账户:xxxxx
开户行:农村商业银行太平支行
如按此账户付款后所引起的'一切经济纠纷,与贵公司无任何关系,由此产生的一切法律责任,由我公司承担。
特此委托!
xxxx公司
xxxx年xx月xx日
工程委托书10
委托人(名称):深圳市安星装饰设计工程有限公司
受托人姓名:xxx,性别:男
身份证号码:44xxxxxxxxxxxx
委托范围:我司全权委托员工:罗晋江收取深圳市荣超物业管理有限公司荣超大厦物业服务中心施工人员出入证押金人民币:(小写)3250(大写)叁仟贰佰伍拾元整。此委托有效期xx年x月x日至xx年x月x日止。我方委托罗晋江,收取上述款项,由此引起的经济纠纷与付款方无关。
受委托人(签名):
日期:20xx年xx月xx日
委托人(公章):
工程委托书11
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:xxx 性别:xxx 年龄:xxx
身份证号码:xxx
投标人(盖章):xxx
法定代表人(签字或盖章):xxx
授权委托日期:xxx年xxx月xxx日
工程委托书12
致:xxx(填写被委托单位全称)
兹委托贵单位承建(填写工程名称)施工,具体工程委托约定如下:
1、工程范围:xxx(填写委托工程的简明范围)
2、施工依据:xxx(填写被委托单位施工文件,如图纸、方案等)
3、工期:xxx(填写工期及开工日期)
4、工程质量验收标准:按照国家现行的施工质量验收标准执行、
5、工程结算依据:本工程计价办法采用全费用综合单价包干(或总价包干)方式;暂定造价:xxxxx、xx元(人民币:x万x仟x佰x拾x元x角x分);计价项目及单价见附件清单;结算时工程量按实计算、
6、保修:一年(或六个月、三个月等,根据保修要求进行填写)
7、付款:工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%,办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清、(如无保修时,办理完毕结算后14天内一次付清、)
8、违约:由于被委托单位原因导致工期延误的',按违约金元/天处罚,处罚总金额不超过本委托工程造价%;由于委托单位原因造成工期延误的,工期相应顺延、
9、其他:本工程竣工经验收合格后,被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料,28天内提交工程结算资料;否则,视为被委托单位经济权利放弃、
(空几行,根据版面自行调整)
委托单位:xxx
被委托单位:xxx
签约代表(盖章):xx(工程部经理或主管领导签字)
签约代表(盖章):xx(被委托单位签字)
日期:xxxx年xx月xx日
日期:xxxx年xx月xx日
工程委托书13
____________建设项目管理处:
因我公司账号信息变更中,特委托将________县20____年度中央财政小型农田水利重点县项目________镇________村工程款转入____________建筑工程有限公司。详细资料如下:
公司名称:____________建筑工程有限公司
账号:____________
开户行:建设银行________县支行
委托人:________
20____年____月____日
工程委托书14
委托单位(公章):
年xx月xx日
工程名称:
一、建筑平面图xx1.有xx2.无
二、建筑防火分隔(防火门、防火卷帘)xx1.有xx2.无
三、消防供水设施(消防泵、消防水池、高位水箱)xx1.有xx2.无
四、消火栓系统。xx1.有xx2.无
五、火灾自动报警系统。xx1.有xx2.无
六、消防应急及疏散指示系统。xx1.有xx2.无
七、手提式灭火器。xx1.有xx2.无
八、防排烟系统。xx1.有xx2.无
九、气体灭火系统。xx1.有xx2.无
设计图纸范围:xx依据以上范围,总建筑面积:xx平方米,、xx每平方米:xx元;合计:xx元。
设计依据:
一、建筑设计防火规范GB50016-20xx
二、高层民用建筑设计防火规范xxGB50045-95
三、火灾自动报警系统设计规范xxGB50156-98
四、火灾自动报警系统施工及验收规范xxGB50166-92
五、自动喷水灭火系统设计规范xxGB50084-20xxxx(20xx版)
六、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96(20xx版)
七、建筑灭火器配置设计规范xxGB50140-20xx
八、山东省地方标准xxDB37/242-20xx
设计委托方方案确认后,应首付设计费用的xx%做为图纸设计定金,余额在设计图纸全部完成交付委托方时由委托方一次性付清。
设计方对所设计的有关消防图纸应由消防建审部门审核合格为准。
补充说明:
工程委托书15
xxx建设有限公司:
我单位与xxx发展有限公司临港志诚家园项目部签订的《宜宾志诚家园建设工程 水 电 消防安装合同》,合同总价款为2275万元。经过大协调会调解达成工程款支付协议(xxx公司出据委托及支付金额建设单位代为支付),我公司已按约定办理委托支付申请建设单位已经同意支付程序已签字完毕,委托支付货款总计3395980元。现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位:
1.xxxx公司
开户银行:xxxx
账号:xxxx
金额:xxxx
2.xxxx公司
开户银行:xxxx
账号:xxxx
金额:xxxx
上述款项从我公司与泰宏发展建设有限公司签订的合同价款中扣除,执行合同其余条款是不再支付。
xxx
xxxx年xx月xx日
【工程委托书】相关文章:
工程委托书05-15
工程投标委托书05-04
项目工程的委托书06-18
工程收款委托书08-08
工程个人委托书08-19
工程招标委托书02-11
项目工程委托书03-23
建筑工程委托书03-06
工程授权委托书06-22
工程项目委托书07-04